PL 07324/2023-CR Not approved

Ley que modifica la Ley 27785 para establecer la competencia sancionadora de la contraloría general de la república sobre los contratistas, supervisores o proyectistas que generen la paralización o interrupción de la ejecución de obras públicas

Fiscalización y Contraloría
Presentation date: 23-02-2024 Time since presentation: 868 days

Current Step: En Agenda del Pleno

Author: Alfredo Pariona Sinche

Party: Partido Politico Nacional Perú Libre

Summary:

El Proyecto 2021_7111, presentado en febrero de 2024, aborda la Ley que modifica la Ley 27785 para establecer la competencia sancionadora de la contraloría general de la república sobre los contratistas, supervisores o proyectistas que generen la paralización o interrupción de la ejecución de obras públicas. Tras su evaluación en comisión, el proyecto continuó su trámite sin un resultado final aprobatorio en los registros disponibles.

2026-06-01 - En Agenda del Pleno

EL CONSEJO DIRECTIVO, EN SESIÓN DEL 1 JUNIO DE 2026, TOMÓ CONOCIMIENTO DEL DICTAMEN Y LO INCLUYÓ EN EL ORDEN DEL DÍA

2026-05-19 - Revisión o cambio de texto

POR UNANIMIDAD - FÓRMULA SUSTITUTORIA - LEY QUE MODIFICA LA LEY 27785, LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON EL FIN DE MODERNIZAR, GARANTIZAR Y OPTIMIZAR EL EJERCICIO DEL CONTROL GUBERNAMENTAL (DERIVADO A RELATORÍA 19/05/2026)

2024-02-27 - En Comisión

2024-02-23 - Presentado

LEY QUE MODIFICA LA LEY 27785 PARA ESTABLECER LA COMPETENCIA SANCIONADORA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE LOS CONTRATISTAS, SUPERVISORES O PROYECTISTAS QUE GENEREN LA PARALIZACIÓN O INTERRUPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS